Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Истечение срока действия договора поставки

Риски заказчика после окончания срока действия договора поставки

Ситуация, когда Поставщик нарушает заключенный договор и не полностью поставляет товар в срок действия договора, хорошо известна почти каждому юристу компании. В том числе юристам, сопровождающим сделки по госконтрактам, гособоронзаказу.

Если руководители не могут договориться, юристу Заказчика придется готовить иски к Поставщику о выплате сумм за пользования денежными средствами, пени за период, в том числе, после истечения срока договора и расторжении контракта (как, например, по иску бюджетного учреждения Санкт-Петербурга в отношении коммерческой компании № А56-9806/2015).

NBП. 68 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств»: «…

окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности, обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ)».

Однако, судебная практика в вопросе о пределах начисления неустойки (пени) по договору неоднозначна. Для Заказчика это означает потерю в государственной пошлине, если в части иска о взыскании пени за пределами срока действия договора поставки будет отказано.

Ч. 1 ст. 408 ГК устанавливает общее правило о том, что обязательства исполняются надлежащим исполнением. Следовательно, если договором специально не предусмотрено, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательств сторон (ч. 3 ст. 425 ГК РФ), то договор действует — неустойка начисляется до момента фактического исполнения обязательств по поставке, и можно расслабиться

Судебная практика

Позиция судов базируется на норме ч. 1 ст. 511 ГК, которая устанавливает обязанность Поставщика поставить недопоставленное количество товара только в пределах срока действия договора.

То есть, обязательство по поставке разбивается на две части, и неустойка начисляется только до календарной даты срока действия договора поставки.

После этой даты подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами, т.е. по 391 ГК РФ.

Суды поясняют свою позицию тем, что Поставщик освобожден от обязанности поставлять товар после истечения срока действия договора поставки. Следовательно, неустойка после истечения срока действия договора начислению не подлежит.

NBПостановление от 27.05.2013.

№ Ф09-3367/13 Дело № А50-14484/2012 ФАС УО: «Истечение срока действия контракта прекращает обязанность поставщика поставлять предусмотренный данным контрактом товар, в связи с чем начисление пени за недопоставку после этой даты неправомерно; так как контракт содержит определенное условие о сроке его действия, то наличие неисполненных обязательств между сторонами не влечет изменения установленного договором срока его действия.»

В связи с этим также необходимо учитывать, что поскольку суды исходят из того, что договор прекратил свое действие, требования о расторжении такого договора в судебном порядке также не имеют под собой правового основания.

Истечение срока действия договора поставки

Такое истолкование ст. 511 ГК РФ, несомненно, работает на пользу Поставщика, поскольку освобождает его от договорной ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по поставке.

Если Заказчику взыскать неустойку по договору, прекратившему свое действие, очень сложно, то Поставщик, напротив, может требовать оплаты поставки и после окончания срока действия договора.

При невыполнении Заказчиком этого обязательства с него может быть взыскана пеня за просрочку платежа, исчисленная до дня фактической оплаты, независимо от того, что предусмотренный сторонами срок действия договора истек.

NB П. 3. Письма ВАС РФ от 30.01.1995 № С1-7/ОП-54 «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике»: «Обязательство по оплате продукции (товаров) является договорным обязательством, которое сохраняется и после истечения срока действия договора».

«Если к моменту расторжения договора поставленные товары не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора.

Предлагаем ознакомиться:  Общая судебная жалоба сроки рассмотрения

NBОпределение ВС РФ от 11.07.2016 № 307-ЭС16-5901 по делу № А56-9806/2015. ВС отказал в требовании расторгнуть договор, поскольку неисполненные обязательства между сторонами не влекут изменение установленного сторонами срока действия договора.

Требование о расторжении может быть заявлено только в отношении действующего договора.«При этом контрактом не предусмотрена возможность поставки товара за пределами срока его действия.

Сторонами не согласовано условие о том, что контракт действует до полного исполнения обязательств.»

А. Заказчик не может должным образом проконтролировать исполнение обязательства со стороны Поставщика, поскольку после истечения срока действия договора из реальных инструментов воздействия остается только взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами.

В. Поставщик при этом имеет гораздо более сильную позицию, которая позволяет ему привлечь Заказчика к ответственности по договору, который уже фактически прекратил свое действие.

Решение

В данном случае Заказчику для того, чтобы защитить свои интересы, необходимо устанавливать в договорах поставки более длительный срок действия договора, либо использовать обязательственную максиму: «договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Конкретную дату истечения такого договора указывать не следует.

Анна Валерьевна Хаванская-Гончарова, юрист, кандидат политических наук. В разные годы проходила научные и профессиональные стажировки в Центрально-Европейском Университете (Будапешт), Университете Джорджии (штат Джорджия, США).

С 2005 года представляет интересы фирм в арбитражных судах, консультирует российские и иностранные компании по вопросам корпоративного управления, совершения сделок и защиты интересов, проводит тренинги и круглые столы для юристов компаний.

В рамках академических программ читала лекции студентам вузов по конституционному, налоговому, земельному, коммерческому, банковскому праву.

Если договором поставки не определен срок действия договора

При этом необходимо доказать, что поставка сорвана по вине поставщика, а не покупателя. Даже если у поставщика есть возможность передать товар после завершения действия договора, это может его не спасти от штрафных санкций.

По законодательству, даже если товар был отгружен, но сроки истекли, от поставщика могут потребовать выплату неустойки. Если же виновником срыва своевременных поставок выступает покупатель, поставщик со спокойной совестью может их прекратить по завершении договора.

При этом ни один суд не обяжет его отгружать недопоставленный товар или возвращать денежные средства. Поставка товара после окончания срока действия договора может прекратиться без каких-либо штрафных санкций.

Порядок продления договора Продление срока действия договора поставки — достаточно часто встречающаяся практика.

Если срок поставки не согласован Стороны в этой ситуации могут столкнуться с проблемой незаключенности договора.

Некоторые суды указывают, что срок поставки является существенным условием договора поставки (с учетом положений ст. 506 ГК РФ) и его несогласование влечет признание такого договора незаключенным (ст. 432 ГК РФ).

Предлагаем ознакомиться:  Составление претензии от юрлица на возврат денежных средств

– Судебную практику, подтверждающую, что при несогласовании срока поставки соглашение признается разовой сделкой купли-продажи или договором купли-продажи, см. в Путеводителе по судебной практике. В судебной практике есть и другая позиция, в соответствии с которой при несогласовании срока поставки он определяется по правилам ст. ст. 457, 314 ГК РФ, т.е.

Внимание

Соответственно, если поставщик не получил согласия покупателя на такую поставку или досрочная поставка прямо запрещена договором, покупатель вправе не принимать товар (см. Риск поставщика 5.1.3). 5.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Срок действия договора – это определенный сторонами момент, до которого действуют условия договора и исполняются предусмотренные в нем обязательства сторон.

Например, в течение данного срока поставщик может поставить (допоставить) товар, а покупатель требовать его поставки.

Согласование условия о сроке действия договора Для надлежащего согласования данного условия необходимо обратить внимание на следующие моменты: – способы определения срока действия договора; – порядок исполнения обязательств за пределами срока действия договора.

Напротив, авторы говорят о важности указания на срок договора. Видимо, эти позиции были приняты во внимание Высшим арбитражным судом (ВАС) РФ, который в п.

7 постановления Пленума ВАС РФ № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» разъясняет определение сроков передачи товара в договоре поставки.

Вопрос о сроке исполнения обязательства по поставке товара как существенном условии договора поставки решается судебными инстанциями по-разному.

Выделим несколько позиций, которые сложились в судебной практике. Позиция 1.

ст. 457 и 314 ГК РФ.

Поставки за пределами срока действия договора Существует несколько сценариев сотрудничества, при которых поставщик и покупатель взаимодействуют за пределами договора. Первый вариант — отгрузка до фактического подписания контракта. Второй — поставка после истечения срока действия договора.

Оба сценария крайне нежелательны для организаций, если смотреть на ситуацию с юридической точки зрения. Слишком ранняя поставка может вызвать вопросы у государственных служб контроля. Ее могут признать безосновательной и несущественной.

Отгрузка после того, как свершилось истечение срока действия договора поставки, может быть обложена штрафными санкциями в судебном порядке. Отгрузки до заключения договора Случается в бизнес-сфере такая ситуация, когда договор долго находится в процессе рассмотрения и акцептирования.

Датой заключения договора считается дата акцепта, то есть согласия сторон на итоговый вариант документа. Какой срок действия договора поставки, зависит от указанной в нем информации и даты акцепта.

Регламент Заключение, содержание, выполнение обязанностей и решение спорных вопросов по договорам поставки регламентируется Гражданским кодексом РФ.

Предлагаем ознакомиться:  Как составляется расписка в получении денег за аренду квартиры

Предварительно истец должен уведомить ответчика о своем намерении подать в суд соответствующим письмом.

Тогда в тексте фигурирует пункт о том, что если стороны заблаговременно не уведомили друг друга о прекращении сотрудничества, договор автоматически продлевается на указанный срок. Сроки поставки товара Если говорить о сроках поставки, необходимо учесть ряд факторов, связанных с увеличением или уменьшением времени груза в пути, а также длительность его подготовки к транспортировке:

  • географическая удаленность поставщика и покупателя;
  • оговоренный способ доставки и его длительность;
  • сроки подготовки партии к отправке;
  • прохождение таможни и других пограничных процедур;
  • внеплановые проверки, тормозящие процесс доставки;
  • прочие форс-мажорные обстоятельства.

В договоре должна быть прописана крайняя дата поставки, на которую ориентируется поставщик.

ПОСТАВКА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА Статьи 314, 425, 457, 506, 508 ГК РФ 5.1. СРОК ПОСТАВКИ Условие о сроке поставки (отгрузки) товара определяет, в какой момент товар должен быть передан покупателю (получателю) или отгружен поставщиком в адрес покупателя (ст. 506 ГК РФ).

Согласование условия о сроке поставки Надлежащее согласование условия о сроке поставки необходимо обеим сторонам договора. Исходя из данного срока, стороны планируют свою хозяйственную деятельность, внутренние ресурсы, заключение договоров с контрагентами о продаже товара, его хранении и пр.

Для того чтобы данное условие было согласовано, стороны должны обратить внимание на следующие моменты: – определение срока поставки; – согласование периодов поставки партий товара; – поставку товаров к строго определенному сроку; – согласование порядка досрочной поставки.

При составлении такого рода соглашения необходимо учесть несколько условий:

  • в роли поставщика может выступать юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель (поставщиком не может быть лицо, не задействованное в коммерческой деятельности);
  • покупатель приобретает продукцию в целях дальнейшей перепродажи, использования в качестве сырья при производстве, строительстве, в хозяйственных целях самой организации (товары, приобретаемые по договору поставки, не могут использоваться в личных, семейных и других подобных целях);
  • предметом договора поставки не могут выступать ценные бумаги, недвижимость, доля уставного капитала, а также товары, запрещенные или ограниченные законодательством.

Для обеих сторон договор является гарантом выполнения обязательств.

Если срок действия договора не согласован В этом случае договор продолжает действовать до установленного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств (абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК РФ).

Если срок действия договора не согласован, но установлен срок поставки, то обязательство по допоставке товара (п. 1 ст. 511 ГК РФ) может быть признано прекратившимся с наступлением срока поставки.

В этом случае покупатель не сможет потребовать допоставки после того, как обязательство по поставке должно было быть исполнено (см.

Оцените статью
Юридическая помощь
Добавить комментарий

Adblock detector